桩基施工合同.doc

编 号:
ΧΧ油库改扩建工程罐基础
桩基施工合同
工程名称:
甲方:
乙方:
签订地点:
合同签订日期: 年 月 日
甲方:
法定代表人:
住所地:
乙方:
法定代表人:
住所地:
1.总则
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证本工程的工期、质量,明确双方责任,经甲乙双方协商签订本合同。具体条款如下:
2.工程概况
2.1工程名称:
2.2工程地点:
2.3工程内容:
2.4承包方式:包工、包料
3.工程合同价款及付款方式
3.1罐基础桩基费用依据武清油库改扩建工程初步设计概算部分第三册中的CFG桩计算,最终确定工程总价款为 万元。大写: 元。
3.2付款方式:合同签订两周内支付合同总价款的30%,工程进度达到60%时支付合同总价款的50%,工程竣工验收合格后两周内支付合同总价款的20%。
3.3乙方应在甲方付款前提供合法、有效的全额发票。倘若乙方未及时提供相应的全额发票,甲方可相应的顺延付款时间。
4.工期
本合同有效工期45天,自合同签定之日起计算。如有其它原因工期据实调整。
5.甲方责任
5.1按照有关规定,甲方负责施工现场的三通一平,其中水、电负责送到划定的施工区域内;
5.2由甲方办理开工手续,因手续不齐备并要求乙方开工,就此造成的工程罚款,均由甲方承担;
5.3甲方负责提供工程地点勘测报告一份,桩基施工图三份,并提供建筑物放线所需水准点、坐标点,明确地下管线的埋置情况;
5.4正式开工后,甲方派出工地代表负责监督施工质量,办理现场签证、设计变更及协调施工中有关问题;
5.5施工中如甲方造成停工、窝工,工期顺延,由此造成的损失由甲方负责;
5.6因停电、下雨及其它人力不可抗拒的自然原因造成停工,工期顺延;
5.7甲方确保供应一台400KVA的变压器以供用电,其余部分需乙方自备电源。
5.8乙方在施工中发生或发现问题必须以书面形式及时向甲方报告,甲方应在48小时内给予书面答复,若在规定时间内没有答复,视为同意乙方意见;
6.乙方责任
6.1乙方在组织施工中,必须遵照国家颁布的施工验收规范和质量检测标准及设计要求施工;
6.2开工前向甲方提交项目部成员名单及联系方式,按时提交竣工资料;
6.3严格按图纸施工,按合同工期竣工;
6.4安全生产、文明施工,安全责任由乙方自负;
7.健康、安全与环境保护
《ΧΧ油库改扩建罐基础桩基工程施工HSE合同》作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力(见附件一)。
8.争议的解决
本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。
9.其它
9.1在施工中超出本合同规定的工作范围,所发生的费用经现场核定后按国家预算定额另行计算追加;
9.2本合同自签定之日起生效,工程竣工验收合格,并办理结算,工程款全部结清后自行失效;
9.3本合同在生效期间,甲乙双方必须严格要求认真履行,由于一方原因造成合同不能履行或不能完全履行,责任方承担经济责任;
9.4本合同一式九份,甲方五份乙方四份。
9.5未尽事宜双方协商后以书面形式签定补充协议。
甲方 :(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表(委托)人: 法定代表(委托)人:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
附件一:
ΧΧ油库改扩建工程施工HSE合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准,就《ΧΧ油库改扩建罐基础桩基工程施工合同》中的健康、安全和环境保护等有关事宜,甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则,订立本合同。
1.定义及解释
1.1违约、违规、违章:指安全合同当事人违反安全法律法规,违反安全规定、标准,违反安全规章的行为。
1.2事故:指在安全合同规定的范围内,由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷:指乙方对重要的、高度危险的设备或活动,描述其现存的健康安全环境危险和危害,及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.工程项目概况
2.1工程名称:
2.2工程内容:
2.3工程主要危险点源及危害:车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)。
3.双方的权利义务
3.1甲方的权利:
3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,控制危险点源,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责,并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
3.1.4有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。
3.1.5有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。
3.1.6发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查,有权对乙方事故进行统计上报。
3.1.7有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差,实施整改的跟踪验证。
3.2甲方的义务:
3.2.1贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真执行有关法律、法规、标准,建立健全安全生产规章制度。
3.2.2向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求,为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.3发生事故后积极组织抢险,防止事故扩大,并按照中油股份公司有关规定进行报告。
3.2.4应乙方要求,向乙方提供相关的安全资料。
3.2.5其他根据项目要求应尽的义务。
3.3乙方的权利:
3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。
3.3.6当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等,乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认,以保证其处于完好状态,如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失,乙方有权要求甲方进行整改。
3.4乙方的义务:
3.4.1必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,针对施工作业项目制定健康安全环境例卷,配备必要的劳动保护用品,执行甲方有关的规章制度。
3.4.2按规定组织好安全检查,发现作业过程中不安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。
3.4.3施工前,乙方应对甲方所提供